⑴ 如何檢查合同履約情況
問題一:如何查 *** 采購合同履約情況說明 您好,一般招標文件里都有履約內容的說明,另外合同簽訂以後,合同條款里也有註明。
問題二:合同履約情況怎麼寫 履約率= 合同履行數量/合同總數量
合同總數量 就是單位時間內 ,比如一年簽訂買賣合同的數量
合同履約數量 就是合同簽訂後,合同在履行過程中被完全履行的 (除去合同簽訂後 解除的、終止履行的、發生訴訟的、嚴重違約的等等, 這個不履約標准你們自己定 )
問題三:在中國雲簽中如何查詢合同簽署的履行情況? 在電子合同檔案室中可以查詢全部簽署完成的合同,而未歸檔或者處於履行提醒階段的的合同,都可以查看合同執行進度。
問題四:近3年來合同的簽約和履行情況說明 怎麼寫,求救 可以委託律師為你代書。可以和我聯系。
縱橫法律網 丁勝律師
問題五:對供用電合同及有關協議的履行情況的檢查主要有哪些內容? 求高手解答 供用電、水、氣、熱力合同,包括供用電合同、供用水合同、供用氣合同、供用熱力合同,是指供方向用方供電、水、氣、熱力,用方為此支付價款的合同。想進一步了解還是請教下北京律師聯盟的李平律師吧。
問題六:該合同已經簽訂,是否已經履行?合同的截止日期如何判斷?法律專業人士請進 雙方當事人有爭議,按民事證據規則,誰主張誰舉證。現有雙方簽訂的合同存在,應當認定雙方有承包的合意,合同成立並生效。我想甲方也是可以找到證據證明乙方已經接手飯店進行管理的。現在的問題可能主要是如何判定合同履行終了的時間。因為合同未約定承包期限,應當認為是無固定期限的承包合同。雙方當事人都可以隨時主張終止合同,但要給對方一個合理期限准備。現在雙方無爭議的事實是乙方已經不在經營管理飯店,是爭議的何時交還甲方,也就是租金終止計算的日期。乙方作為合同一方當事人佔有、管理飯店在前,在不承包時交還飯店是其合同義務。對是否履行了交還的義務以及何時交還、如何交還的,應當由乙方舉證證明。如果誰也證明不了的話,乙方應當承擔舉證不能的法律後果,是對乙方不利。如無其他證據證明,法院可以依照甲方提供的證據下判。
問題七:如何判斷具有履行合同所必需的設備 能不能做到不是你承諾了什麼就能做到了,規定個違約責任就行了!
問題八:如何查詢建設工程施工合同真假 到當地招標辦查詢,正規手續的話有合同備案
問題九:合同台賬是什麼?怎麼做好合同台賬管理? 合同台賬就是用表格的方式將日常合同中的一些信息進行登記、編號,與合同歸類存檔相配合,方便日常的查找以及信息查詢。
主要內容可以包括合同編號、合同名稱、簽約日期、期限、簽約方、價格、付款方式等其他日常可能需要頻繁查詢的信息。
想要做好合同台賬管理關鍵就是要勤快細心,合同來了及時編號、登記、存檔。定期對合同台賬進行檢查,對遺漏的信息進行補充,並根據合同台賬監督合同履約情況,發現違約風險及時提示燈。
問題十:協議履行檢查費是什麼稅率 工程監理屬於營改增范圍,屬於鑒證咨詢服務。監理費稅率6%。 財稅【2013】106號對「營改增」應稅服務范圍進行了注釋。其中的鑒證咨詢服務,包括認證服務、鑒證服務和咨詢服務。1.認證服務,是指具有專業資質的單位利用檢測、檢驗、計量等技術,證明產品、服務、管理體系符合相關技術規范、相關技術規范的強制性要求或者標準的業務活動。2.鑒證服務,是指具有專業資質的單位,為委託方的經濟活動及有關資料進行鑒證,發表具有證明力的意見的業務活動。包括會計鑒證、稅務鑒證、法律鑒證、工程造價鑒證、資產評估、環境評估、房地產土地評估、建築圖紙審核、醫療事故鑒定等。3.咨詢服務,是指提供和策劃財務、稅收、法律、內部管理、業務運作和流程管理等信息或者建議的業務活動
⑵ 如何查供應商的合同履行能力
一、從以下方面著手調查供應商的合同履行能力
1、管理人員水平:
管理人員素質的高低,管理人員工作經驗是否豐富,管理人員工作能力的高低。
2、專業技術能力:
其技術人員素質的高低,技術人員的研發能力,各種專業技術能力的高低。
3、機器設備情況:
機器設備的名稱、規格、廠牌、使用年限及生產能力,機器設備的新舊、性能及維護狀況等。
4、材料供應狀況:
其產品所用原材料的供應來源,其材料的供應渠道是否暢通,其原材料的品質是否穩定,其供應商原料來源發生困難時,其應變能力的高低等。
5、品質控制能力:
其品管組織是否健全,品管人員素質的高低,品管制度是否完善,檢驗儀器是否精密及維護是否良好,原材料的選擇及進料檢驗的嚴格程度,操作方法及製程管制標準是否規范,成品規格及成品檢驗標準是否規范,品質異常的追溯是否程序化,統計技術是否科學以及統計資料是否詳實。
6、財務及信用狀況:
每月的產值、銷售額,來往的客戶,來往的銀行,經營的業績及發展前景等。
7、管理規范制度:
管理制度是否系統化、科學化,工作指導規范是否完備,執行的狀況是否嚴格。
二、調查渠道
1、供應商所在地的工商部門
2、供應商的員工
3、親自觀察
4、銀行
5、供應商所在地的法院、律師事務所
⑶ 怎樣查詢工程合同履約保險
可以通過撥打保險公司的客服熱線:95585查詢保險單電話。進行咨詢工程合同履約保險。
⑷ 六盤水房產局合同備案登記在哪個網站查詢
查詢自己的商品房合同備案信息的方法如下:
1、打開所在地的市住房保障和房屋管理局官方網站。
⑸ 如何查詢合同履約能力
對於合同利益的實現,一方面是需要合同主體合法性的客觀可行,而另一方面則需要 合同當事人 履約能力的配合。因此審查對方的合同履約能力也是對判斷合同利益是否能實現的一個標准,如資信情況、商業信譽、歷史履約情況等。 對當事人履約能力狀況調查應包括以下內容: (1)基本情況概括: ①企業的性質:分布在哪個行業,所處的經濟時期; ②企業的產品處在市場的哪個階段,產品是處於初期階段,還是成熟階段; ③企業的人員構成、營業額,人員構成指人員的組織結構比例;營業額指成本與利潤的比例,由此可初步了解該企業的營銷及管理能力。 (2)注冊資本和凈資產, (3)法定地址,它是合同當事人經營活動的中心,有無法定地址往往能反映當事人其他方面的情況,而能為其他方面的調查工作提供線索。而且一旦發生糾紛,法定地址也是送達法律文件的確定標准。 (4)公司帳號,是保障企業在發生糾紛時,確定對方資產的最有效的途徑。《中華人民共和國公司法》第三條 公司是企業法人,有獨立的法人財產,享有法人財產權。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任;股份有限公司的股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。
⑹ 如何查詢建設工程施工合同真假
政府對購房合同實行購房合同備案制度,所以可以到當地的房管局提供身份證和合同編號就可以查詢得到合同有沒有備案,有辦案的就是真的,反之為假。
目前國內建築市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行,且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重,而施工企業由於項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠錢的案例屢見不鮮。在新的施工任務不斷承接的同時,施工企業作為承包人能否進一步加強施工合同管理,有效規避合同履行的法律風險,已成為當務之急。
一、審查發包人與承包人履約情況
1、對發包方主要應了解兩方面內容:
① 主體資格,即建設相關手續是否齊全。例:建設用地是否已經批准?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批准?是否進行了招標等。
② 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內容有:
① 資質情況; ② 施工能力; ③ 社會信譽; ④ 財務情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內容是體現履約能力的指標,應認真分析和判斷。
二、履約管理之工期
(一) 工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
① 承包人有證據證明實際開工日期的,則應認定該日期為實際開工日期。承包人的證據可以是發包人向承包人發出的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;
② 承包人雖無證據證明實際開工日期,但有開工報告,則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;
③ 若承包人無任何證據證明實際開工日期,亦無開工報告,則應以合同約定的開工日期為准。
2、竣工日期的認定
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規[1] 定認定方法:
① 雙方確認的日期為竣工日期;
② 建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經蓋章的驗收報告的時間,不是竣工驗收備案日期,因為竣工驗收備案是由建設單位來報送);
③ 承包人提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;
④ 未經過竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。
(二) 幾種影響工期的因素
1、施工許可證:
① 如未取得且未施工,以取得施工許可證之日作為開工日期;
② 但如未取得且已經施工,則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關系。
3、設計變更
① 設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系;
② 設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
① 設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系;
② 設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
5、增加工程量
① 設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系;
② 設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
6、質量鑒定
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。
① 鑒定合格,順延工期;
② 鑒定不合格,視情況而定。
7、建設單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批准,致使施工不能正常進行;建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業發出檢查通知,建設單位未及時檢查等。
① 設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系;
② 設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
8、一周內,非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發生不可抗力事件
無法預見、不可避免並不能克服,一旦發生,要積極採取措施,阻止和預防擴大損失,要及時按照合同約定的程序和時限報告。
三、工程簽證與索賠
1、工程簽證
① 可以直接作為結算憑據。如進行合同審價,審價部門對簽證不作另行審查;如引起訴訟,該訴訟的性質屬於權屬確定的返還之訴。
② 是施工過程中的例行工作,一般不依賴於其它證據。是雙方對施工實際變化的相互確認,只要簽字即視為認可,不必對具體的調整內容再行審查。
2、工程索賠程序
《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-1999-0201)有關索賠的程序為:發包人未按照合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失,承包人可以按照以下規定索賠:
① 有正當索賠理由,且有有關證據;
② 索賠事件發生後28(14)天內,向發包人提出索賠意向通知(注意工期索賠的具體天數及其理由(施工關鍵線路和程序);
③ 發出索賠意向通知後28(14)天內,向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;
④ 發包人在接到索賠通知後28(14)天內給予批准,或要求承包人進一步補充證據和理由,發包人在28日內未予答復,視為批准索賠。
若索賠事件持續發生,施工單位應持續索賠;索賠事件消失後,應綜合進行索賠。
⑺ 如何查詢全國守合同重信用企業名單
可去工商行政管理機關查詢,以山東省為例。
《山東省守合同重信用企業公示辦法》對其有相應的規定:
第四條 山東省工商行政管理局為山東省守合同重信用企業公示機關,山東省企業信用與社會責任協會協同組織。山東省各級工商行政管理機關是守合同重信用企業受理和監督機關。
負責對企業申請資料受理和審查、對公示企業投訴信息處理等工作。山東省工商行政管理局網站是守合同重信用企業的公示平台。
(7)公司合同履約在哪個網站查詢擴展閱讀:
《山東省守合同重信用企業公示辦法》相關法條:
第十一條 公示活動按照企業自願申報,住所地工商行政管理機關初審、推薦,企業信用標准體系軟體測評,省工商行政管理局公示的程序進行。
企業申請公示,應向住所地工商行政管理機關提出申請。在省工商行政管理局登記的企業,也可直接按照要求向省工商行政管理局申請。
第十三條 申請公示受理機關應在規定時間內,組織初審符合要求的申請企業登陸山東省工商行政管理局網站進行網上申報。網上申報成功後,系統自動生成守合同重信用企業申報表。
⑻ 查詢寫字樓合同在哪個網站查詢
可以從網址或者房產局查詢。
網上查詢,打開省市網頁登入各地房產管理局網站實行查詢,應該輸入產權人名字,產權證號(現在只有個別地區供應房屋產權信息查詢。房產局查詢:如果要查詢確切的個人房產證信息(包含房屋所有人姓名,產權證號,登記核准日期,建築面積,房屋設計用途,權利由來,房屋是不是抵押,有無被查封等等),則一定要夾帶個人身份證件和房產證到本地的房管局(房地產交易中心,房屋管理局,房管處)檔案館或者窗口查詢。